Договор на выполнение услуг по сантехническому

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на выполнение услуг по сантехническому

Исполнитель имеет право прекратить в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика обслуживание в случае, если последний нарушил срок оплаты.4.5. Исполнитель может отказать Заказчику в обслуживании, если в баке туалетной кабины находится мусор, препятствующий освобождению бака.4.6.

Заказчик в течение 7-ми дней (но в любом случае не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным) со дня получения АКТА обязан предоставить Исполнителю подписанный АКТ, или предъявить письменную претензию о невыполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору в части вывоза отходов за прошедший месяц.

В противном случае Исполнитель считает работы полностью выполненными и вправе в одностороннем порядке подписать АКТ, который будет являться основанием для взаимных расчетов.

Договорподряда на выполнение работ

2.3.

настоящего договора; – предоставить Подрядчику для выполнения работ ……………………………………………. ………………………………………………………………………………….….…………….…; – принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение …….…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п.

2.3. по акту приемки-передачи; – сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1.

Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом

7.

Ответственность сторон 7.1.

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

7.2.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О.

заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект). 1.2.

В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор на оказание услуг

Договор на оказание сантехнических услуг № _______ г. Новосибирск “___” __________ 200__ г. _______________________________, паспорт серия_____номер__________, выдан ______________ «___»___________ ____ г.

______________, зарегистрирован (а)___ по адресу: ______________________________________, именуем в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, именуем в дальнейшем “Заказчик” паспорт серия______номер___________, выдан______________ «__», зарегистрирован (а) по адресу:_____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1. По Договору оказания сантехнических услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.

1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________________________________________________________________________________ (перечислить услуги) (далее – услуги). 1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма Договора и порядок расчетов 2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________________________________ (сумма цифрами ____________________, в том числе НДС ___% ___________________________________ и прописью) (сумма цифрами и прописью) 2.3. Оплата по настоящему Договору производится:________________________________ (точная дата выполнения заявки) 3.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.

2.2 настоящего Договора, в течение ___ дней с момента подписания акта о выполнении услуг. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1.

4. Ответственность Сторон 4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.

7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

Заказчик _____________________________ подпись__________ Исполнитель _______________________________ подпись__________

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:- Начало работ « » 2019г.- Общая продолжительность работ — дня.

Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также изменены в связи с форс-мажорными обстоятельствами.3.2. Описание отдельных этапов работ и сроки их окончания определяются Приложением № 1.4.

СТОИМОСТЬ РАБОТ4.1. Общая стоимость работ составляет руб.

и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена каждого вида работ устанавливается действующими на данный момент расценками Подрядчика. 4.2. Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.

Договор на оказание сантехнических услуг

Конструктор документов>Договоры>Договор возмездного оказания услуг>Договоры оказания услуг> Согласно договору по оказанию сантехнических услуг специалист по поручению (просьбе или заявке) клиента осуществляет монтаж или ремонт сантехнического и отопительного оборудования, а клиент принимает эти работы и производит оплату.

Образец договора на оказание сантехнических услуг Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы никому, да и остаться без отопления в мороз тоже.

Поэтому своевременный ремонт и грамотный монтаж позволит избежать таких неприятностей, а для этого вам следует не самостоятельно исправить неполадки, а обратиться к профессионалам, заключив в письменном виде договор на оказание сантехнических услуг, образец которого можно сформировать в нашем сервисе.

Казалось бы, почему нельзя договориться обо всем с сантехником на словах? Безусловно, никто не запрещает устных договоренностей, но как показывает и реальность — именно наличие письменного документа помогает избежать множества спорных моментов между заказчиком и исполнителем. Ведь именно в соглашении с сантехником фиксируются все те договоренности, на которых обоюдно сошлись стороны.

Поэтому важно включить в договор на оказание сантехнических услуг, образец которого вы будете согласовывать с исполнителем, такие условия:

  • какой именно перечень услуг должен оказать специалист (это может быть замена всего отопительного оборудования в квартире, например, если вы решили старые батареи сменить на современные регулируемые радиаторы, или же вам требуется просто поменять прокладку в смесителе). Тут также не лишним будет отметить, кто предоставляет детали и оборудование для замены (от этого, зависит и гарантийный срок работ, и их стоимость);
  • срок исполнения сантехнических работ. Естественно, срок зависит от объема работ и также от их срочности. Некоторые сантехнические действия требуют, например, отключения водоснабжения в доме и соответственно сначала необходимо получить такое разрешение, а уже потом выполнять работы;
  • цена. Нужно четко определять стоимость сантехнического обслуживания: она может опираться на утвержденный прайс либо состоять из конкретной сумму;
  • ответственность сторон. Здесь не лишним будет указать, какие гарантии предоставляет на свои услуги сантехник.

У нас в сервисе вы можете скачать образец договора на оказание сантехнических услуг за несколько минут, подставив в него свои данные.

С этим шаблоном часто используют:

  • Договор на организацию концерта
  • Договор на вывоз бытовых отходов
  • Договор на вывоз грунта
  • Договор на вывоз люминесцентных ламп
  • Договор на вывоз металлолома

Популярные документы и процедуры:

  • Доверенность в прокуратуру
  • Доверенность в службу судебных приставов
  • Лицензионный договор (исключительная лицензия)
  • Приказ о составлении номенклатуры дел
  • Образец договора на организацию питания сотрудников

Договор подряда на установку сантехнического оборудования

Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете. 3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________. 3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика.

Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере ________ (__________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ____ _____________________________________________. 3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

Источник: http://civilyur.ru/dogovor-na-santehnicheskie-raboty-mezhdu-juridicheskimi-licami-92947/

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехники

Договор на выполнение услуг по сантехническому

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд г.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: Факт. адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская д. 5А, стр.

1, оф.1201. т/ф.787-34-44, 787-36-66 Р/с 40702810903000000305 в «Барклайс Банк» г.Москва ГУП г.Москвы трест «М», ИНН 7777777777, КПП 777777777 Юр.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28 Факт.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28, тел.

000-00-00, 001-11-11 Р/с 40600000000000000000 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) К/с 30101810600000000000, БИК 044585000 8.

 договора по типам

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу: , именуемое в дальнейшем Объект, между , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Центр Бытовых Услуг» , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы на Объекте по вышеуказанному адресу (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, подписать соответствующий акт выполненных работ и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Подрядчика: 2.1.1.

Справочник адвоката

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. Подрядчик обязуется использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм.2.2.

Обязанности Заказчика2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика к Объекту.2.2.2.

Ipc-zvezda.ru

За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» ежеквартальное вознаграждение в размере 354 (триста пятьдесят четыре) рубля, из расчета 118 (сто восемнадцать) рублей в месяц, с учетом 13% НДС (или варианты: 1.без учета НДС или 2. НДС не облагается). 3.2. Оплата производится Заказчиком путем наличного расчета Исполнителю один раз в квартал 1 числа расчетного месяца.
4.

Важно

Права и обязанности сторон 4.1.Исполнитель обязан: 4.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2. 4.1.2. Оказывать услуги надлежащего качества.

4.1.3. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего договора. 4.1.4. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки до подписания Акта выполненных работ.
4.2. «Заказчик» обязан: — принять выполненные работы Исполнителя, путем подписания Акта выполненных работ. — ежеквартально оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем. 4.3.

Договор на оказание услуг по ремонту сантехники

Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.

Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ, в случае, если по тем или иным причинам работы, указанные в Приложении, не могут быть выполнены или должны быть заменены более дешевыми по стоимости, в случае, когда разница в цене будет составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.4.3.

Стоимость работ во всех иных случаях может быть изменена только по соглашению сторон.4.4. Оплата происходит поэтапно. Перед началом работ Подрядчику выплачивается аванс в размере 50 (пятидесяти)% от общей стоимости работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность при замерзании содержимого бака туалетных кабин если: — Очистка туалетных кабин производится (по инициативе, или вине Заказчика) реже одного раза в неделю.

— Температура воздуха опускается ниже -20 градусов по Цельсию. 4.8.

Спецмашина по техническим условиям не может производить освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов (при температуре воздуха ниже -20 градусов по Цельсию).

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 5.2. Настоящий Договор является бессрочным, то есть заключенным на неопределенный срок.

В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время может отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону в письменной форме за десять (10) рабочих дней до окончания срока договора. 6.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 6.1.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящему Договору.2.2.3. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц в течение действия всего срока договора.2.2.4.

Заказчик несет ответственность за Дизайн-проект, предоставленный Подрядчику.

В случае невозможности исполнения (по объективным техническим причинам) работ, требуемых для осуществления Дизайн-проекта, а также при внесении изменений в Дизайн-проект после начала работ, со стороны Заказчика, если данные обстоятельства ведут к удорожанию стоимости работ более чем на 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ, Заказчик обязуется оплатить разницу в оговоренные сроки либо предложить решение, которое было бы принято сторонами и не вело к увеличению стоимости работ.2.2.5.

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехнического оборудования 1.5. Стоимость оплаченных Заказчиком обслуживаний не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

2.1

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий в соответствии с действующим законодательством и условиями. 2.2 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений. Договор на санитарно технические работы образец 2.5.

Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком. 2.6. Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней. 2.8.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-obsluzhivaniyu-santehniki/

Договор на сантехнические работы с физическим лицом

Договор на выполнение услуг по сантехническому

В результате неправильно установки деревянных балок, поддерживающих кровлю, нагрузка от выпавшего снега проломила крышу и потоки растаявшей воды хлынули на голову удивленным хозяевам.

Поэтому: договор в письменной форме, гарантии по качеству работы – обязательно. Скачать договор на кровельные работы между физическими лицами по ссылке.

Договор на проведение фотосессии между физическими лицами Запечатление торжественных мероприятий задача для профессионального фотографа.

Если вы экономите на съемке в профессиональной фотостудии, то следующий договор позволит закрепить свои правоотношения с частным фотографом. Образец договора на проведение фотосессии между физическими лицами ссылке. На этом обзор договоров, заключаемых между физическими лицами на выполнение работ, считаю завершенным.

Договор подряда на сантехнические работы

Внимание Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик.

В случае невозможности обеспечения Заказчиком гарантированной сохранности указанных материалов, Подрядчик имеет право самостоятельного ответственного хранения указанных материалов на время перерывов в исполнении работ.
3.

по мере исполнения работ на указанную сумму,2-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму,3-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму.3.3.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.4.2.

Обычно расходы на транспортные услуги существенно удорожают демонтаж Скачать образец договора на демонтажные работы между физическими лицами отсюда. Договор на сантехнические работы между физическими лицами При формулировке предмета договора на сантехнические работы, желательно заранее проконсультироваться со знающим специалистом или основательно покопаться в интернете.

Потому, что формулировка «замена крестовины фановой трубы» может звучать для нормального обывателя полной бессмыслицей. А вам необходимо конкретно указать, за что вы платите деньги.Кроме того, учтите, что санитарно-технические инженерные сети, такие как трубы, стояки, радиаторы отопления – это источники повышенной опасности в плане протечек и затопления.

  • Начните заполнение договора с даты и места его составления. Не буду разъяснять, зачем это нужно, потому что придется углубиться в теорию гражданского права. Просто примите на веру и исполняйте.
  • Теперь внесите данные о заказчике и исполнителе работ. Данные исполнителя перепишите с его паспорта. Заодно убедитесь, что он тот, за кого себя выдает.
  • Следующий шаг – определить предмет договора. То есть сформулировать, какой вид работ выполняет для вас исполнитель. Старайтесь максимально точно выразить суть работы. Например, если это поклейка обоев, то напишите «Исполнитель обязуется наклеить обои в жилых комнатах и коридоре квартиры, расположенной по адресу…»
  • Определите, в какой срок работа должна быть завершена, например «Работы должна быть выполнена в течение пяти дней, с момента заключения настоящего договора».

Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.2.3. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.2.4.

Подрядчик обязуется закончить работы не позднее, чем через банковский день с момента оплаты стоимости материалов согласно Приложения 1.2.5. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.2.6.

Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней.2.7.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4.

В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 8. Разрешение споров 8.1.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. 9. Заключительные положения 9.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. 9.2.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3.

Источник: http://1privilege.ru/dogovor-podryada-na-santehnicheskie-raboty-s-chastynm-litsom/

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехники

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд г.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: Факт. адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская д. 5А, стр.

1, оф.1201. т/ф.787-34-44, 787-36-66 Р/с 40702810903000000305 в «Барклайс Банк» г.Москва ГУП г.Москвы трест «М», ИНН 7777777777, КПП 777777777 Юр.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28 Факт.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28, тел.

000-00-00, 001-11-11 Р/с 40600000000000000000 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) К/с 30101810600000000000, БИК 044585000 8.

Договор на выполнение услуг по сантехническому

Договор на выполнение услуг по сантехническому

Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком Подрядчику единовременно с подписанием Акта приема выполненных работ.5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ5.1.

Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п. 2.3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приема выполненных работ.5.2.

При отказе подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основание для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо составляется дополнительный документ — приложение.7. ГАРАНТИИ7.1.

У╓ШKЯ)U┐Ж┴ЩtЪ╓г│В╫▒╪Э»╠7 ■БВбЪ2Y═з▌_┤л≈Ж©MоБг_┬xRe╩с▒бb;УРW2д_я÷?┬4▓|Б,Лpьc╟ц`▐┼ъс@ыо]Q▐въ│ВМ└ШN╠┼ф╒З9Я(╒└OЭR╛╕!рММH┼Щ·╥#9ЦЭ│$Я╪Ь╬tiъA(Я┴&яЯШ╛ъ┼]╪е╔hБНъ╔┬7сH| )Оц+шГ9$ ╘П≈tFЗ7▓E’ЁцБШ7ЯууU┤оcЁ▐,7ы,о▓ЁЛ.

шЕH\║╘Лчм┐Rс┘[email protected]╡е╡╓ ф╟╗7ЮщP÷Zoш4▌╜гж▄#▀qZбъEк╩пTРК╓⌠_#=╟⌠П╧Ob╢▌фЬWЫ╛└okGQШtжS╓2; Щс╣Л─zюЫU╡ф░Э┬z»;ЫСz*=ы9╔╙ц╞╓g√Н+Ы╫@гЩj.Рn~H╞дA╫Ж%qЧЫ3╨СdvZI╛╩ъ┌bП(Л Л6лYФпBзaРФlQq╛x░oт²∙EKеE╬S_╜Wk╣°т9?2Е8┼eiyЛ▓rхbэb▌»┤SV┼u┐╪Гg-_#÷х}²D\уqMvEm╛j░╞яk╠F┼P╬ZN@;╚╓’╝ЙЁ┘%*⌠-╛░Н»]]1УHr3;cvLЮ°жЙы.

Uw┐М╚ажтЮ9Y╙7#√УЫqЗ÷Ю1=ёIцЗ`6л│=фгжс5е|9╕╩°Lru╔ИNюП╙А÷ьQьac╟]⌡├1тWa└4╟ф╠eп┌╔aщ╟ьlФ»ц|1фYu╟fцFaЛу»Д╠m~ ╦╓▀╥jiИ╒]╛▀w9╨ ╨|]%n╚zа╒≤╣Kа[email protected]зсИИЖП*▐ЕiЖp÷’Юa╧и!И╙] ╡Энз╔О╓n╔Н╔╦©╕гыЦbциi╢└▄бnц8╕■|(Ы╛gЫp|4~;н┤Sё╘ш)|}ТЗМК|xЯХБш▀╧∙*╜█у╢сзE▐R┤═∙4AвRG;ОЮ]Э(wи8▌╢╥сшМЕUкшЛЕoюкz╪}ш;Д╫Б-╟²Cн+н1Г└Ё═ы≥vv:╩²=н╖S╦*]≈ЕtL$Кы5,jп├1р Ля·O╥╞Хr▐.╖│²╨l⌡╣V)B╛w═КЖю■N∙Cю*U├┘Пvu²юco[С┌Ua+л|А@≤▒0²с+А╠0ЁцCa6■╛e#:кd9╒ЁAо=ЖБб┐┘░МU╜╩ щU╜╩ ²Р╝.

Договор на выполнение сантехнических работ

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. 4.5.

Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].
4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. 5. Гарантии качества 5.1.

Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.


В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода. 5.2.

Договор на выполнение услуг по сантехническому обслуживанию

Внимание

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы. 5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 6. Приемка завершенного строительством объекта 6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности. 6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. 6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон 7.1.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/dogovor-na-vypolnenie-uslug-po-santehnicheskomu/

Договор на оказание сантехнических работ и услуг

Договор на выполнение услуг по сантехническому

1.2. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) на основании свидетельства о государственной регистрации права: серия ________ N ____________.

1.3. Проектная документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена на основании проведенных ею инженерных изысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключение __________________________ (государственной/ негосударственной) экспертизы N ___ от «___»________ ____ г.

1.3.1. Состав проектной документации:

1.4. Рабочая документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена ею в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.

1.4.1. Состав рабочей документации:

1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительных нормах и правилах:

1.5.2. Санитарных нормах и правилах:

1.6. Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий:

1.6.1. (демонтаж и) устройство системы водопровода и канализации;

1.6.2. (демонтаж и) устройство системы отопления;

1.6.3. (демонтаж и) устройство системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

1.6.5. Подключение к действующим сетям и пуско-наладочные работы устроенных систем Объекта.

1.7. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно с субподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N _____ к настоящему Договору (далее — субподрядчики).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, определенные в плане-графике Работ (Приложение N _____ к настоящему Договору), учитывая, что начало Работ должно быть не позднее «___»________ ____ г., а окончание Работ — не позднее «___»________ ____ г.

2.2. Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________.

3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

(Вариант в случае, когда выплачивался аванс:

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в сумме ________ (__________) рублей в следующем порядке: _________________________________).

3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документально подтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующих долях: Подрядчику — _____%, Заказчику — _____%.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Обеспечение строительства строительными материалами, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости Работ по настоящему Договору приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования и материалов.

4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за _ дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи завершенного строительством Объекта несет Подрядчик.

4.7. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.8. Реализация материалов, оборудования и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком на основании отдельного договора комиссии за вознаграждение, которое не может превышать _____% от стоимости реализуемых материалов, оборудования и конструкций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Приступить к выполнению Работ в течение _________ с момента подписания Сторонами акта о передаче Объекта для выполнения Работ.

(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.2. В течение срока действия настоящего Договора координировать выполнение субподрядчиками строительных работ и обязанностей по поставке оборудования и материалов.)

5.1.3. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение требований проектной и рабочей документации, технических регламентов, обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение на строительной площадке и на Объекте противопожарных мероприятий.

5.1.4. Нести ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие требованиям проектной и рабочей документации (в том числе за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками).

5.1.5. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать доступ на строительную площадку Объекта Заказчика, Инженерной организации и/или их представителей, представлять документацию по требованию.

5.1.6. В срок _________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора обеспечить за свой счет страхование строительных рисков. В течение _________ с момента заключения договора страхования представить его копию Заказчику.

5.1.7.

В срок _________ с момента завершения каждого этапа Работ (график выполнения Работ с перечнем этапов приведен в Приложении N _____ к настоящему Договору) извещать Заказчика и Инженерную организацию о завершении соответствующего этапа Работ, приступать к выполнению следующего этапа Работ только после письменного разрешения Заказчика и Инженерной организации, внесенного в Общий журнал производства работ.

5.1.7.

1. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 (Приложение N _____ к настоящему Договору) и актов освидетельствования скрытых работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

5.1.7.

2. Если закрытие этапа Работ выполнено без подтверждения Заказчика и/или Инженерной организации или указанные Стороны не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию любой из Сторон Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.1.8. Обеспечивать устранение выявленных Заказчиком и/или Инженерной организацией недостатков в срок, согласованный Сторонами для каждого отдельного случая, и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.9. Обеспечивать контроль качества выполняемых субподрядчиками строительных работ.)

5.1.10. В течение _________ с момента получения от Заказчика и/или Инженерной организации соответствующего запроса предоставлять Заказчику и/или Инженерной организации информацию о ходе Работ.

Источник: https://yk-md.ru/dogovor-na-okazanie-santehnicheskih-r/

Умный юрист
Добавить комментарий